alınması için uygun olan ölçülere sahip bir saha için tespit edilmiştir. ...İşi”nde; Yapılması öngörülen ve işe ait teknik şartnamede yer alan “…

...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını, ihzarat ödenek dilimlerinin ötelenmesi... ...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında... ...uzatımı kadar ileri tarihe ötelenecektir.(işin teknik koşullara göre gerçekleştirilebilme...

...öngörülmemiş olduğu iddiasına yer verilmiştir. ...diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet...

TL için tazmin hükmü verilmiştir. TL için tazmin hükmü verilmiştir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. denilmiştir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması...

...iletmesinin (elden teslim edilmesinin) mümkün olduğu, Yüklenicinin, işyeri teslim tarihinden itibaren idaresinden alınması zorunlu olan teknik personel, iş programı, proje tatbikat planı, alt yüklenici, saha girişi ve kapalı gazlı ortamda çalışma izin ve onayları için gecikmeksizin müracaat etmesinden sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...hususunun ihtar edildiği, defalarca yazılı ve sözlü olarak ikaz edilmesine rağmen davacı şirketin işe başlamadığı, onaylı iş programına göre imalatları yapmadığı, iş başında bulundurulması gereken teknik personelleri ve iş makinelerini bulundurmayarak sözleşme hükümlerine uygun hareket etmediği anlaşıldığından, sözleşmedeki taahhüdünü...

...metraj ve hesap kayıtları da tutanağa eklenmiştir. ...ilgili olduğundan hakedişi düzenleyen Elektrik Teknikeri …in sorumluluğu bulunmamaktadır...