...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında... İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İş programı”    Hükümleri yer almaktadır.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar. Hükümleri yer almaktadır.

...yangın merdivenleri ve yangın güvenlik holünde yer alan PVC ve Alüminyum pencere iş kalemi yapımından... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

“Ödeme yeri ve şartları” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “11.2. 12.2.İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ödenek dilimleri , revize iş programı

Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi (2) nci fıkrasında; “… İş programı” başlıklı 12 nci maddesinin (1) ve (3) üncü fıkralarında; “  Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir.

iş programı , ödenek aktarımı , Hükümleri yer almaktadır. İşe ait sözleşmenin, “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.  ”, Hükümleri yer almaktadır.

...işyeri değişikliğinden kaynaklı alacak talebi , yerteslimi , zarar ...ve 536 sayılı Başkanlık oluru ile arazinin yerini değiştirdiğini, inşaatın ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı …” Hükümleri yer almaktadır. Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...onayına sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında değişiklik... ...sonra ödenek temin edilemediğinden bahisle iş programındaki aylık ödenek miktarları değiştirilerek...

...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... Hükümleri yer almaktadır. ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...