...iş artışına konu olan imalatlar da dahil olmak üzere iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ay endeksine göre... ait endeksi, i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, …”

TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...teşkilatı ile BOTAŞ arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak üzere Yükleniciye 85 gün... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

...başında bulundurmadığı takdirde” şeklinde belirtildiği, iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde belirtilen... iş başında bulunma , şantiye defteri , teknik personel , teknik personel çalıştırma

” işinin “…” dönemindeki elektrik işleri toplam gün sayısı esas alınmıştır. ...çalışan Elektrik Mühendisi Mehmet …’in elektrik işleri iş programına göre şantiyede bulundukları dilekçe ekinde sunulan...

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...e Mahkemesi'nce verilen kararda; davacı şirketin iş programına uymadığı, programın gerisinde kaldığı ve işin...

...tamamının bir (1) ay süreyle durdurulmasına sebebiyet verdiği, devam eden süreçte işin, iş programına uygun ilerlemesi hususunda sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu, davacı şirketin 04/02/2019 tarihinde kabul işlemleri için yaptığı başvurudan 2 gün sonra 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...

...dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun...

Söz konusu bu iş programı üzerinden ihzaratın iş programına uygun yapılıp yapılmadığı gözetilememiştir. Yıl ihtiyacından fazla ihzar edilmiş malzemenin fazla kısmının bedeli ödenmeyecektir.