...çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle... Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01 -  havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı

...öngörülen 27 adet kalemin aynı gün ya da takip eden günlerde yapılmasının işin tekniğine uygun... (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...belirli bir süre alacağından hazırlanan ilk iş programında şantiye kurulumu için 1 aylık sürenin...

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. (4) İş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde...

...Müdürlüğü tarafından yapılan yeni iş programında ise 2012 yılı turizm kaynaklı yasak... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, .. ...şartnamede yapım işi için, havanın fen noktasında çalışılmayan sürelerde göz önüne alınarak...

...sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen iş programında 2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı ...yılı içerisinde 37 gün süreye % 40, 152 gün çalışılmayan dönem sonundan itibaren 2022...

...kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek...

...fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan günleri de eklenerek, yeni iş bitim tarihinin... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...çalışılmayan döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde usulü dairesinde... ...Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya... ...çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle...

...atıkları sebebi ile havanın yağışlı olduğu günlerde iş makinalarının çalışamadığının... ...dikkate alınarak belirlendiği, yüklenicinin iş programından çok geride olduğu, sözleşmeye... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...imalat yapıldığı, bu nedenle ilgili dönemde çalışılmayan sürenin 43 gün olduğu, bu hesaplara... ...öncesinde revize iş programının hazırlanarak iş programında değişikliğe gidildiği, söz konusu... ...yapılmış, yapılan imalat tutarına denk gelen günler hesaplanarak çalışılabilecek gün sayısına...