Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...hazırlanması, İdare’ye sunulması ve İdarece onaylanması sürecinin işin sürecine dâhil olduğu...

... idarenin onayına sunmak zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 ... getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple ... sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az ...

...bitim tarihi olarak dikkate alınması ve buna göre iş programının düzenlenmesi gerektiği “Yer teslim Tutanağı”nın imzalanıp, onaylanmasından sonra işin süresinin başlayacağı, sözleşmesine uygun olarak iş yeri teslimi yapıldıktan sonra gerekli ve mecburî sebeplerin mevcut olması durumunda, işin engelleyici sebep veya sebeplerin ortadan kaldırılmasına...

...bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle... ...09/05/2011 tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde... maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …

...günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının gerçek duruma aykırı olarak hazırlanıp... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu... ...dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra süre uzatımı talebinde... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...

maddesinde, Tekliflerin geçerlik süresi ihale dokümanında belirtilir. ...şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar... quot; kuralına yer verilmiştir. tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

...dilekçesinde özetle, 1) İdarenin teklif geçerlilik süresi ve geçici teminat geçerlilik sürelerinin... ...şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar... ...değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.