..., eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma... 2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...sözleşme masrafları olarak taleple bağlı kalmak suretiyle davanın kısmen kabulüne dair...

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

...21/09/2020 tarihli iş programının gerisinde kalması sonrası, depolama tanklarındaki operasyonel... ...kullanıma elverişli kısımları için yine sözleşmenin 25 inci maddesi 2 nci fıkrasında... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019   

-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar” başlıklı 27. İşe ilişkin ...

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.  bedel üzerinden akdedilmiştir.  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...hâllerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ... B- Fiyat Farklarının Hesaplanması İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması... ...başka bir ifade ile harcanmamış ödeneğin kalmadığı, ancak idaresince alınan süre uzatım...

maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...hâllerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin...

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı... ...yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.