İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin... … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. ...ifadeyle, beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme-işleme-işçilik...

...Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Buca... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “( ...hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse...

” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: KONYA/BURSA” düzenlemesi...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Teknik Şartnamenin birinci... Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. ...durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır....

Mevzuatta, söz konusu gecikmelerin yaşanmayacağı düşüncesiyle uygulama... ...gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama...

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...konulamadığından, davacı şirketin söz konusu malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşların...

...sunulmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

...Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Sultanbeyli... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.