...ilişkisinden kaynaklanmış olup, davada eserin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli ayıplar... Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına karar verilmişti. Belediyesine teslim edileceği ancak ... ...hizmetinin tamamlanma sürelerinde ister istemez gecikme olması işin doğası gereği kaçınılmazdır...

şeklinde karar verilmiştir. ...aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek...

Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: … Muhasebe işlemleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir. ...üzerinde kalan davacıya 22/08/2011 tarihinde elden teslim edilen sözleşmeye davet yazısı ile, en... ...yazışma ve karar verme sürecinin uzunluğu ve gecikmeler nedeniyle sürenin dolması hâlinde...

İhale konusu işe ait, … ...İşleri Genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. ...verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...Kanunu’na göre 06.05.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Binaları Yapım İşi”nde, iş azalışı yapılan muhtelif imalatların birim...

...Kanunu’na göre 16/09/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... ...İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın...

...maddesinde Teklif birim fiyatlı işler/anahtar teslim götürü bedel işler kapsamında her... (rakam ve yazıyla)bedel üzerinden akdedilmiştir. 

...edildiği, dolayısıyla ihalelerden yasaklama işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek... ...gerektiği, ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13.12.2012 tarihli...