bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü bedel kısmına ait inşaat ve...  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak... ...ivedilikle iş programının revize edilerek idareye teslim edilmesi hususunda …” ...kabule hazır hale getirildiğinden 35 günlük gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, İlişkin...

...talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer teslimi tarihinin 08/01/2021 olduğu, sözleşmeye...

cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır.

...Sözleşmeleri Kanununa göre 21/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar teslim edilmesi, aksi halde idari şartnamenin... Taraflar arasındaki sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17.1. İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir.

… 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “13 - ( ...diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye...

’ın sözlü açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama...

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde... ...uğradığı zarar ve ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir...