...kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir. ...gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir... ...yıllarını kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir. ...gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir... ...yıllarını kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...lik ürün bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik teminatı... ...yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin haklı gerekçe olarak...

Bu durumda, Geçici Kabul Komisyon Tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihinin... Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklanan ….. ...iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir.

...Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet... ...uygun bulunmadığı, ancak sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin... ...ihale dokümanı içinde tasfiye durum tespit tutanağı düzenlenerek, önceki sözleşme çerçevesinde... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür. ...halinde müspet zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş...

anahtar teslimi götürü bedel , avans , avans kesintisi , fiyat farkı , iş programı Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir.

... deplasesinin tamamlandığı hususunda 16/12/2021 tarihli tutanağın tutulduğu ve taraflarca imzalandığı, Yüklenicinin ... temizlendiği, alanın tamamen temizlenmesinin yer tesliminden itibaren 135 günde sağlandığı belirtilerek ... ağaçlık alanın temizlenmesinde meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin ... Yükleniciye tebliğ edildiği, söz konusu revize iş programının da yüklenici tarafından itiraz kaydı ...

...Şartnamesinin 19 uncu maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki 12.01.2019 tarihi ile... ...ceza kesilmesi için 22.01.2020 tarihinde ceza tutanağı düzenlendiği, yüklenicinin, sözleşmede... ...talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...teknik personeli Elektrik Teknikeri İçin günlük gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on...