İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin... … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...klenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; bahse konu iş kalemlerinin...

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. ...ifadeyle, beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme-işleme-işçilik... ...ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare...

...Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Buca... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “( ...hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse...

...İlişkiler Müdürlüğü tarafından kontrol tutanağı düzenlendiği, tutanakta kullanılan... ” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: KONYA/BURSA” düzenlemesi...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Teknik Şartnamenin birinci... Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. ...durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.... ...gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl...

Mevzuatta, söz konusu gecikmelerin yaşanmayacağı düşüncesiyle uygulama... ...gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama... ...190/1 poz nolu iş kaleminin yeni birim fiyat tutanağının düzenlenmesinde esas alınan yeni...

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...konulamadığından, davacı şirketin söz konusu malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşların...

...sunulmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...her sayfasının kaşelenip imzalanmadığı ve tutanağın ekinde meslek mensubuna ait faaliyet...

...Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Sultanbeyli... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.