...Anadolu Yakası Adalet Binası İnşaatı” işi ile ilgili olarak; kesin kabul komisyonu... ...kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini... ...giderildiği bildirilmekte, ancak, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde...

...istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik... Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam ….. Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle... ...hazırlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...bildirildiğini, 25.04.2014 tarihli geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin 11...

...Kanunu’na göre 25/08/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ZDHA... ...klenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; sözleşme kapsamında... … (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü yer almaktadır.

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı ...bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL...

B) İş tesliminde yaşanan gecikme için Sözleşme’de... ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma... Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , geçici kabule engel durum

...yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür. ...halinde müspet zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş...

...Mübaşir Sistemi ve Segbis Sistemi” için iş eksilişi yapılıp yapılamayacağı konularında idare... ...klenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlandığı...

...Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...değişikliği yapılmadığı, imalat oluru ve fiyat tutanağı düzenlenmediği, idarenin yazılı... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.