...İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında... ...Yüklenicinin 22.01.2021 tarihli ve 126 sayılı yazısında; 22 ve 24 nolu şaftlar arasında bulunan... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...Müdürlüğüne hitaben yazılan 17834958/993 sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe... Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

...dolayısıyla davacı şirket hakkında tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek... ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili... Örneğin, ihale tarihi itibarıyla yasaklı...

’un aşağıda yazılı karşı görüş gerekçelerine karşı ) oy çokluğuyla, karar verildi. iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli ...maddesinde mücbir sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine... ...kararının; idare tarafından davacı tarafa yazılı ihtar yapılmış olmasına rağmen, F1... maddesi uyarınca yasaklama işleminin tesis edildiği görülmektedir.

maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır...& ...şartnamenin 8.7 maddesine göre birinci aşamada yazılı uyarı, ikinci aşamada sözleşme bedelinden...

...kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir. ...talep edildiği müteahhit firmaya yazılan bir yazı bulunmaktadır.

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...işe başlaması gerekirken 17/12/2020 tarihli yazısı ile sözleşme konusu araçlardan 11 tanesinin...

...Sonrası Hizmetlerin Alımı ihalesine ilişkin olarak Özata Gıda Soğuk Hava Tesisleri... ...bağlı olduğunu açıkça gösteren doğrudan yazılı beyanda bulunduğu, davacının bu bildirimi...