...zararın tazmin edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya... ...mümkün olmadığını, faiz isteminin yerinde olmadığını belirterek, davanın... ...kadar ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesinde görevli yargı yolu idari... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...konusu istem: Davacı şirketin, 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının... ...bildirildiği, verilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmediğinin 14/04... ...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 1... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … &

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Meydana gelen hasarların giderilmesinin taahhüdün yerine getirilmesini... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün... ...ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte...

fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte...

...İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri... ...ikrar edildiği ve iade edilen ürün yerine yeni ürün verilebileceğinin... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000...

...beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin... gecikme , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık , yasaklılık ...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği anlaşıldığından...

...hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü yerine getirmediğine ilişkin herhangi... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...söz konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …