...Belediyesi tarafından yapılan akaryakıt mal alımı işinde akaryakıt fiyat farkı hesabının hatalı... ...edilmesi gereken veya erken teslim hallerinde teslim edildiği aya ait endeksi veya fiyatı, Petrol... ...ürünleri fiyatı) EPDK tarafından yayımlanan fiyat yerine bayi satış fiyatının kullanılması...

Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...taş vs.) temini için idare tarafından ocak yeri gösterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... ...9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk... ...bundan dolayı alt yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı...

...şirketin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahsedilemeyeceği açıktır... ...yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının tamamlanabildiği...

...taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi... ...dosyasında işin 110 gün gecikmeli, eksik ve ayıplı teslim edildiğinin tesbit edildiği, gecikmeden...

...imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine getirmediği, uyuşmazlık konusu olayda... ...2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, yer tesliminin 24.09.2010 tarihinde yapıldığı... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Borçların ifasına ilişkin BK’nın 68. geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...iradelerinin kapsam ve sınırlarına kısaca değinmek yerinde olacaktır.

...malzemelerin son teslim tarihi işin başlangıç tarihi yerine, sözleşmenin imzalandığı tarihe göre... ekap sonuç sorgulama , gecikme cezası , işe başlama tarihi , mal alımı Yüklenici erken teslimat yapabilecektir.

...belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. ...taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on... Diğer Ekler şeklinde olacağı düzenlenmiştir. , İşe ait hakedişi düzenleyen ………