d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel... Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten...

...bozulmasına karar verilmiştir. ...teslim süresinin sözleşmede işe başlama tarihi olan 25... BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...tamamlayarak davalı idareye teslim ettiğini, sözleşme... ...gecikme cezası kesintisi yerinde olmadığından bu...

ve 26. ve Tic. ...kömürün ise süresi içerisinde teslim edilmediği belirtilerek... ...bu hâliyle taahhüdünü yerine getirmemesi yasak fiil... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … &

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı... ve Tic. ve Tic. ...taşıma gerekliliklerinin yerine getirilmesinin söz... ve Tic.

...süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi... ...2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş olup... ...gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir. maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul...

...yapılmasına karar verilen yeni iş kalemleri bedellerinin, sözleşme... ...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım... ...ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık... ...inci maddesinde, sözleşme ve eklerinde birim fiyatı...

...park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak... ...aldığı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren... ve Tic.

...yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için... ...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım... Adi Ortaklığı yükleniminde bulunan ve ... ...ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık... ...iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme...

ve 26. ve 26. ...kullanılmayanların seri numaralarına göre teslim edilmesi ile işin sona... ...aykırı olarak taahhüdünü yerine getirmediğine ilişkin... işleminin iptali istenilmiştir.

...etkileneceğinin görülmesine rağmen işe devam etmesi durumunda... ...imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi... ...bulunulduğunu, 19/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede... ...teminatın iadesi talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.