...turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağının dikkate alınmadığı, öyle ki işin daha başında işyeri teslimi yapıldığı halde işe başlamanın inşaat yasağı uygulaması nedeniyle 35 gün geç başlatıldığı, Ek Rapor üzerine yapılan yazışmalardan işin yürütüldüğü ...

...na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...teknik şartnamenin bulunmadığı, işyeri tesliminden sonra idarece mimari projede... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...Otel Binası Yapım” işinde, binanın yerinin değiştirildiği, bu sebeple... rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...yazılarında; projelerin yükleniciye yer teslimi aşamasında teslim edildiği...

...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmediği gerekçesiyle, 4735... maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...imzalanmış ve 10/01/2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...iptali isteminin reddi açısından, teslimini taahhüt ettiği ihale konusu... ...istekliye ait olması gereken lisans belgesi yerine bayisi olduğu şirkete ait lisans... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. ...heykeltıraşı, teknik personel olarak iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorunda...

...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... İşe ait sözleşmenin, “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11.2... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş...

...aşırı yağmur suları sonucunda işyerinde meydana gelen kayıplar nedeniyle... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım...

...olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir... ...yapılmadığı gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir. maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin...

...na göre 13/04/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...projede sadece kabinlerin konulacağı yerin gösterildiği, uygulamada ise mekanik... rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.