...edilmesinin mümkün olmadığını, faiz isteminin yerinde olmadığını belirterek, davanın reddine... ...verilen karar davacı vekili tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “( ...hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse... ...yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları...

... olmaksızın yerine getirmemesi (projelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması, projelerin onaylanması, iş ... gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin ... belirlenmekle birlikte, sözleşmesinde işin süresinin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya ... günlerde iş makinalarının çalışamadığının işte gecikmeye etki edip etmediğinin idaresi tarafından ...

3) Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları başlıklı” 12’nci maddesinde... ...42’nci maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi : … ...plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp bakanlığımızın... Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine...

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi... ...feshedilen işlerde de sadece 10 günlük ihtar süresi kadar ceza talep edilebileceği.

... eklerinin incelenmesi sonucu; anılan işte, iş yeri tesliminin 17.05.2018 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 gün olduğu, fen noktasından çalışmaya ... belge bulunmadığı, tüm bu hususlarla birlikte işyerinin İnşaat All risk sigortası ile sigortalandığı ancak ...

...dikkate alınarak 13/10/2022 tarihine kadar on gün süresince beklenildiği ve bunun üzerine 14... ...hususunda kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi talebini içermediği görülmüştür... ...Sefer ile Personel Servisi ihalesine ilişkin olarak Global Grup Ulaşım Hizmetleri...

...dilekçesinde özetle, 1) Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak kendilerine 17.01.2024 tarihinde... 4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan...

Aynı Şartnamenin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 ... Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması ... ödenek yetersizliğinin” işin/taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu durumlarda, süre ... verilmesi sebeplerinden biri olduğu ifade edilmiştir.

İş yeri tesliminin 29/09/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün olduğu, mimari uygulama projesinde ise teras çatı imalat açılımının verildiği, yaklaşık maliyet pursantaj tablosu ve mahal listesinde...