İdare yazısı ve eklerinden; İşyeri tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin ... günlük harcama tutarı ve şantiye kurulumu süresinin iş programında yer alması konularında idaresi ile ...

...idare arasında 18/10/2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, işin yer tesliminin 21/10/2010 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 03/03/2012 olarak tespit edilmesine rağmen davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012 tarihli...

... uygun olmadığının tespiti üzerine teslim süresi sonuna kadar teslim için bir hak daha tanıması ... malın zamanında (verilecek ek sürenin sonunda) teslimini sağlamayacağı, diğer bir ifadeyle davacının ... sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna varılan davacı şirketin ilgili ... verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

...malzemelerin son teslim tarihi işin başlangıç tarihi yerine, sözleşmenin imzalandığı tarihe göre... no’lu bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını müteakip... ...zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma...

tarihleri arasında yürütülen söz konusu işin devamı sırasında ... ...ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten... tarihinde süresi bitecek olan ...

...tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı... ...ve 536 sayılı Başkanlık oluru ile arazinin yerini değiştirdiğini, inşaatın ... ...verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Hükmedilmiştir. maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** İş nolu dosya içeriğinde bilirkişi oluşturularak yerinde tespit yaptırıldığı, - ...düzenlenen … numaralı kesin teminat mektubunun süresinin 01.04.2013 tarihinde dolarak işin kesin...

...üzerinde kaldığı, 21.09.2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, yer tesliminin 24.09.2010 tarihinde yapıldığı, iş bitim tarihinin sözleşmesine göre 22.12.2010 olduğu, yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden bahisle Hava Lojistik Komutanlığı'nca 24.12...

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen iptali yolundaki temyize konu Ankara 5. ...hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının... sözleşmeye davet , Teklif geçerlilik süresi , yasaklılık

...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı