anahtar teslimi götürü bedel , işyerinin temizlenmesi , mütemmim cüz , sözleşme bedeline dahil , validasyon testi

... organizasyon şemasına göre iş kazasının meydana geldiği iş yerinin yetkilisi ve sorumlusu olan sanıklar Şenol ve Emin'in ... denetim ve gözetim mekanizması kurmadıkları, tankerlerin temizlenmesi ve müdahale edilmesi konusunda gerekli organizasyonu ve ... meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları mahkememizce kabul edilmiştir.

...veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez); 2. Kazançları basit usulde tesbit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına...

Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. ...yapıldığını, yapılan uyarılara rağmen davalı idare tarafından iş yerinin değiştirilmesinden kaynaklı ortaya çıkan maliyet artışları... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ...paftasında; Bodrum ve Zemin kat planlarında engelli asansörü yerinin ve çizimlerinin gösterildiği, Betonarme proje “Çelik...

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. tarihli ara kararıyla idareden fuzulen işgal edildiği belirtilen büfe yerinin mülkiyetinin ...

...işyerlerinde toplam işçi sayısının %3’ü oranında engelli işçi çalıştırılacağı, bu oranların hesaplanması sonucunda...

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Sert zeminlerde yabani ot ve otsu bitkilerin temizlenmesi (mekanik)”,“