...aktarımı yapıldıktan sonra iş programında yeniden... ...ancak taraflarınca da “yükleniciye ödeneklerin... ...incelendiğinde; İşin yer tesliminin 17/09/2020 tarihinde... ...her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir... ...sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin... ...imzaladığı, iş programının düzenlendiği şekilde...

...Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Tamara Eğitim... ...nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Tuna Grup... ...İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Samsun... ...itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2. İşyerinin teslimine ilişkin... ...çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir... ...şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme...

...davanın ise reddine karar vermiştir. ...aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer... ...edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011... ...borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde... ...gecikme cezası mahsup edildiğinde 518.906,80... ...miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır...

...idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç teslim... ...hükümleri çerçevesinde tesis edildiği belirtilerek... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha... quot; kuralı yer almıştır. ...bu süre sonunda işin teslimi sağlanmadığından...

...bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. ...engel bulunmadığının yükleniciye bildirilmesine... ...kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış... ...hareket ettiklerinin kabul edildiği Dairemizin yerleşmiş... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz... HD, 06.12.2006 gün, 2006/4522 esas, 2006...

...bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. ...engel bulunmadığının yükleniciye bildirilmesine... ...kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış... ...hareket ettiklerinin kabul edildiği Dairemizin yerleşmiş... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz... HD, 06.12.2006 gün, 2006/4522 esas, 2006...

...DAVASININ KONUSU : 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay... ...çoğunluğu sağlamış sayılır. ...açan bir husus tespit edildiğinde sorumluların... maddelerine dayanılmış, 7. maddesinde düzenlenmiştir. ...bütçe ödeneklerinin teslim edildiği söz konusu...

1- 173 sayılı İlamın 29. ...Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. ...Genel Sekreterine teslim edildiği gerekçeleriyle... ...kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre... ...bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... ...ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme... ...ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş... ...Aylık)” ihalesine ilişkin olarak İz Sosyal... ...maddesinde sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu... ...işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin...

...geçici kabul yapılmış sayılır.” şeklinde düzenleme... ...temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n) açıklanmıştır... ...hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. ...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel... ...uygulandığı dönemlere ilişkin imalat tutarlarının...