...iddia etmiş, mahkemece de fiyat farkı kararnamesine göre hesaplama yapan bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah da dikkate... ...Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur...

...ve değişiklik doğuran iş kalemlerine ilişkin herhangi bir hesaplamanın yapılmadığı, değişen iş kalemleri hususlarının... İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2.

...gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur. md.; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde...

...gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur. Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde...

...İdarenin ve ne de yüklenicinin iddia ettiği gibi her hangi bir hesaplama yöntemi veya formül bulunmamaktadır. ...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin...

...imzalandığı, yer tesliminin 26/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin ise 30/10/2022... ...artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu...

...noktanın belirlendiği, enerji alınacak noktaya göre yapılan hesaplamalarda kablo kesitinin (1x95/16mm2)(XLPE/Cu) olarak onaylandığı... ...ihale dokümanını içeren ihale CD’si incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/04/2021 olduğu...

...konusu işin 89 iş kaleminden oluştuğu, yaklaşık maliyetin hesaplamasına ilişkin belgeler incelendiğinde, teklif cetvelindeki... ...maddesinde “Bu kitapta yer alan birim fiyatlar 2023 yılı süresince geçerlidir.” açıklamasının yer aldığı, ihale...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki... ...artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu...

...verilmesi halindeki ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği kabul edilmektedir... ...kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı...