arasında imzalanan Sözleşme’nin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. Yüklenici taahhüdünün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60... ...sözleşme tarihinden itibaren yıllara sari olmasına rağmen işe ait hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı yapılmadığı...

Yukarıda yer verilen mevzuat ve ilgili işe ait sözleşme hükümlerine aykırı olarak yüklenici... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış...

...yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve... Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.

...tarihinde idare ile sözleşme imzalayan davacı şirketin, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde... ...Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılacağı ve işe başlanacağı; 9.3.

...yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve... Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.

Ancak söz konusu işe ilişkin sözleşmenin 10. ...konusu İşe ilişkin 17.08.2005 tarihli sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar... “Taahhüdün Yerine Getirilmemesi” başlıklı 26.

...idarenin 31/12/2021 tarihli ve E-4857 sayılı Olur’u ile işe 144 gün ilave süre verildiği, bu sürenin ilk iş bitim... ...eklenemeyeceği ile ilgili olarak; İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9...

...yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin... ...teklifi veren firmanın üzerinde bırakıldığı, sözleşmede işe başlama tarihinin 23.10.2017, bitiş tarihinin ise 31.03.2019...

...Teknik Personel Bulundurulması başlıklı ve “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları... maddesinin C) bendiyle, yüklenicinin teknik personel taahhüdünü yerine getirmemesine karşılık ceza kesilmediği...

Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında;  “  9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240... ...dolayı alt yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt...