tarihinde imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “ ...İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 482...

...edildiğini ve çeşitli tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini, iş makinelerinin eksik olduğununun... ...yönündeki tutanak ve yazılarına rağmen davacının işe süresinde başlamadığı, işin yavaş yürütüldüğü, sözleşmede öngörülen... ...getirmemesinin fesih nedeni olarak sayıldığı, buna göre davacının taahhüdünü sözleşmeye uygun yerine getirmediği, feshin haklı...

...işlemleri tamamlanamadığından ancak 02.07.2019 tarihinde işe başlama tutanağı ile işin fiili olarak başlatılabildiği... ...karşıladığı ve şahıs firması olarak kendini gösterdiğinden noter taahhüdüne gerek olmadığı, ayrıca İdaresince 15 gün içerisinde...

...durumun; a)Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b)Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c... 2016/272880 ihale kayıt numaralı söz konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı...

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. Sözleşmede işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarih olarak...

...ve değerlendirmesi; Bahse konu işin sözleşmesinin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde işin... ...E.7673 sayılı cevabi yazısı ile süre uzatımı talebinin işe ait sözleşme ve eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin...

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. Sözleşmede işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarih olarak...

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. ...yapılır…” düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde  “9... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 245...

...Yollarda ve Metrobüs Güzergâhındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması” işinde; ödenek aktarımı... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin...

iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı