...anlaşmazlık olarak değerlendirilmesi durumunda, işe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve... ...arasında yer alan idaresince onaylı anlaşmazlık tutanağı dikkate alındığında, bahse konu...

Yukarıda yer verilen mevzuat ve ilgili işe ait sözleşme hükümlerine aykırı olarak... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...kararı, 30.11.2012 tarihinde onaylanmış ve işe ait sözleşme, 10.01.2013 tarihinde imzalanmıştır... ...hizmetlerinin aksayacağı gerekçeleriyle işe başlama tarihi, 15.02.2013 tarih ve 1 karar sayılı... ...istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik...

...aracın 2 no.lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü... ...emri belgesi ile ödemesi yapılan) 1 no.lu hakkedişe ekli “Yapılan İşler Listesi” ve “Yeşil... ...araç üzerinden yapıldığı, zira araç teslim tutanağından 2’sinin de teslim edildiğinin...

...İşin Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...imzalanmasını müteakip işe başlayacak ve işe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü... Saklı tutma, teslim-kabul tutanağına bir kayıtla veya teslimden önce...

...tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve... ...olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine...

...tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir... ...olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine...

cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

...müracaatının bulunmadığı durumda yüklenicinin işe devam mecburiyetinin bulunmadığı, …... ...enicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; idare tarafından belirlenen...