...sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre... ...43 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. ...tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir.

… (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur. ...izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş programında öngörülenden... TOPLAM … İşe başlama tarihi …olan söz konusu işte, hakediş itibar tarihleri...

...gerektiği, “İşin Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde, sözleşme... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.

...z konusu işin yer tesliminin 07.01.2019 tarihinde yapıldığı, fakat işyerini kullanan kurumun taşınma işlemleri tamamlanamadığından ancak 02.07.2019 tarihinde işe başlama tutanağı ile işin fiili olarak başlatılabildiği, bu süreçte teknik personel taahhütnamelerinde yer alan inşaat teknikeri yerine yüklenici tarafından inşaat mühendis...

Yapım İşi”nde; Yer tesliminin 03/06/2021 tarihinde yapıldığı, parselde faaliyet gösteren binalar yıkılamadığından işe başlanmasına engel teşkil ettiği, binalar yıkıldığında 02/08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden itibaren...

cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

...idarenin müracaatının bulunmadığı durumda yüklenicinin işe devam mecburiyetinin bulunmadığı, … Yüklenicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; idare tarafından belirlenen 400 kVA AL...

’ın gerçekleştirme görevlisi olarak tutanağı imzaladığı, ..

Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye... ...görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY: Geçici kabul tutanağı 24/05/2011 tarihinde onaylanan, T.C. Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye...