...18232631 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı... ...tesliminin yapıldığı tarih ile işe bilfiil başlanan tarih... ...başlanılamadığı, işin yapılma yerinin karşılıklı anlaşma... ...İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen... ...ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde...

...uygun olarak düzenlendiği ve sözleşme hükümlerine... ...aykırılık halinin “Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının... ...aykırılık hallerinin, bunlara ilişkin ceza oranlarının ve... ...yüklenicinin işe süresinde başlamadığının tespiti... ...başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır...

...2016 tarihinde terk ettiği ve işin bir kısmına 05.08... ...kaynaklanan sebeplerle tam olarak teslim edilememe durumu süre... ...tesliminin kiracının iş yerini tamamen boşalttığı... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim... ...bir kısmı üzerinde kira ilişkisi devam ettiğinden yer...

… tarihinde imzalanan işe ait sözleşmenin “Fiyat... ...alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı... İşe başlama tarihi 10.2.1. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. ...binaları için enerji alımı işi … tarihinde saat 00:00...

...idarenin eğlence vergisine tabi işletmelerle ilgili gerekli... ...ir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli... ...Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi... Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 2. ...hallerden her hangi biri İşe başlama yı gösterir...

Karar veren Danıştay 13. ...bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan... ...getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da... ...039;nce; davacı şirketin işi teslim aldığı tarihten...

...karşılaştırılması, tam ve hisseli olup olmadığı... ...sınır değer tespitine ilişkin hesaplamaya (Sınır... ...idareden kaynaklanan bir nedenle işe ... ...gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte... Fiilen yer tesliminin İdareden kaynaklanan... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer...

...işin başlangıç tarihi yerine, sözleşmenin imzalandığı... ...sebeple, EKAP Sonuç Formu ve işe ilişkin sözleşme hükümleri... imza tarihi , işe başlama tarihi , işin bitim... Yüklenici erken teslimat yapabilecektir. ...ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın... Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic.