...müvekkili tarafından 20/10/2010 tarihinde 4735 sayılı... ...davalının edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğini... Maddesinde ise sözleşmenin idarece...

...beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin... ...110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda... ...onaylanmış ve geçerlilik tarihi uygun olacaktır.

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir... ...fiyat farkı verilmesinin uygun görülmediği belirtilmektedir... ...durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı... ...ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek... ...süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediği, “Fiyat... ...tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki...

...kuyruk isimli uçak için ise 594.528 euro gecikme cezaları... ...gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup temyiz dilekçesinde... 20 gün , 4735 sayılı kanun 10.

quot;; son fıkrasında ise, 19, 20 ve 21. ...14.03.2013 tarih ve E:2012/1011, K:2013/322 Sayılı kararının... ...anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine...

...in görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesind... ...revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri... ...ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına...

...Belediyesi) 31/03/2022 tarihli ve 62103 sayılı yazısı ve eklerinde... ...Fiyat Endeksleri esas alınmak suretiyle güncellenerek uygulanacağına... ...ının aldığı, Yüklenicinin ise ihale tarihi itibariyle... ...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere...