Anonim Şirketi ve Belediye tarafından kabul edildiği ve söz konusu işçilere belediye bütçesinden... ’ın iş akitlerinin, ikale sözleşmesiyle sonlandırıldığından, kendilerine ödenen toplam ...

...diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan... ...ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren... ...personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını...

...dava konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin... ...sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmediği ve sözleşmesinin feshi sonrasında şirket hakkında ve bu şirketin... ...davacı şirket ile 12/10/2021 tarihinde sözleşme imzalandığı, işe ait Sözleşme’nin 10.3.1.

Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine göre işin süresinin 360 gün olduğu, işin... … 4-Tesisin elektrik projesi tarafınızdan hazırlanıp kurumumuza onaylatıldıktan sonra işe başlanacaktır.

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “( ...hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı... Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “…

... e, bilirkişi raporuna göre, taraflar arasındaki sigorta sözleşmesinin davacının üstlendiği yol inşaatına ilişkin olduğu ... muafiyetin 100.000 USD’ye çıkarıldığı, poliçe konusu işe ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre ... onanmış; daha sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Dava, iki ayrı eser sözleşmesi uyarınca davalıya verilen teminat mektuplarının... maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir.

...göre davalılardan talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz.

...ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gidermediğinden bahisle sözleşmesi feshedildikten sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık