15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. ...başlamamış veya başlayıp da belirlenen süre içinde işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu işleri, bütün giderleri...

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 4735 Sayılı Kanunu'nun 23. adresine yaptığını, işin adi ortaklığa verildiğini, bildirimlerin adi ortaklık yok sayılarak sadece ...

...maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme... Ancak yüklenici firma bu süreye de uymamış ve işi … gün geciktirerek … tarihinde tamamlamıştır.

...e kayıt numaralı işe ait Sözleşmenin; “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde, “9.1.Sözleşmeni... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme...

...getirirken idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası açıldığı... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin sözleşmesine göre idari şartnamenin... Yıllarına Sarî Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının...

Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında, Akkışla, Bünyan...