...yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da... İşe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde... “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlığı altında düzenlenen 24 üncü maddesinde; “24.1.

...Yolu Tünelinin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatlar” yapım işinin yürütülmesi sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen... ...cinin görüş ve talebi: 22/11/2021 tarihli ve 007 sayılı dilekçesinde özetle; TEM Doğu ve Batı tünelleri arasında... ...yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere...

Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında;  “ 2- Yapılacak işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığına, …

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme... ...iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici... ...sözleşmesine göre işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve...

Bununla birlikte, işe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; 9.1. ...2022 tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir...

Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. ...yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere... Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması gereken iş ve ödenek...

...davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi üzerine 19-21 Aralık...

...tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı gerekçesi ile kesilen para... ...cinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 14/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; 1- İşin geçici kabul itibar tarih...

...düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. % 5 tazminat , iş eksilişi , mücbir sebep , tazminat ödenmesi kişi ile yapılacak … Belediyesi ...