Arıtma Tesisi 2. .Arıtma Tesisi 2. 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. ...gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme...

...kapsamındaki kömürleri ilgili okullara teslim ettiğini, ancak bahse konu... ...davranışı ile davacının kendisi olduğunu, bu nedenlerle davanın... ...yüklenicinin ayıplı mal teslim etmesi nedeniyle davalıda olduğunu...

...defaten iş programını revize etmesinin istendiği, bu sebeple... ...göz önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra,  yüklenici... ...Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat... ...farklarının hesaplanması ve kesilen gecikme cezalarının iade edilmesi...

...eksik hesaplanması ve kesilen gecikme cezasının tahsil edilmemesi... ...için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir... ...kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir.

...eksik hesaplanması ve kesilen gecikme cezasının tahsil edilmemesi... ...için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir... ...kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir. ...alınmak suretiyle yeniden hüküm tesisinin temini için dosyanın hükmü...

...yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını... Zira sözleşmede kendisine peyderpey yer teslimi yapılacağı... ...zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi... ...yaptıktan sonra iş mahallini terk etmesi üzerine, idare işin terk...

...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. ...takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak... ...yapacağını kabul, beyan ve taahhüt etmekte; buna karşılık olarak...

...temyiz talep eden İnşaat Mühendisi …), ...yapıldığını, yani kamu zararından söz etmenin mümkün olmadığını arz... ...imzalı tebligat ve 19.10.2017 (posta teslim) tarihinde tebliğ alındısı...