...tarafından idareye bildirilen teknik personelin işin idari şartname ve sözleşmesinde belirtilen... ...tespiti ve bu tespitin kayda (şantiye defteri, tutanak) bağlanması temel şarttır. ...bulundurmadığından bahisle ceza uygulanmasını kabul etsek dahi, ilama konu teknik personelin...

takdirde … İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. ...sunulan teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul edildiği,  kapalı ve gazlı ortamda çalışma... ...yapıldığı, 11/11/2019 tarihinde düzenlenen tutanak ile D-717, D-601 ve D-602 tanklarının...

...mahkemesince davanın ıslah edilen miktar üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı taraflarca... ...emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.

...mahkemesince davanın ıslah edilen miktar üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı taraflarca... ...emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.

...idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası... ...aykırılık bulunmadığından temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının... ...son 19/08/2019 tarihinde düzenlenen çeşitli tutanaklarla yüklenicinin şantiye alanını...

...işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi... ...bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız... ...270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu, ancak...

...idareye ait bazı demirbaşların karşılıklı tutanak tutularak yükleniciye teslim edileceği... ...ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere... ...giderini ihale konusu işin asli unsuru olarak kabul etmediği, mevzuatın idareye bu hakkı tanıdığı...

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına... ...örneklerinin idareye sunulduğu, iş deneyime konu işin kesin kabul tarihinin ihalenin ilan tarihinden...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü 039;NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.