...Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı... ...Sözleşme’nin ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette olması...

...uzman kadrolarca incelenmesi gerektiğine dair tutanak tutulmuştur. maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. ...20.10.2003 tarihli “asfalt sathı kaplama” işine ilişkin sözleşmelerin, teminatın geri...

...istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş, hüküm... ...pazar günleri ile resmi tatil günlerini dahil etmemek suretiyle 70 iş gününe göre teslimi... ...kaplaması işlerinin davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine...

...tarafından yeterli talep olmaması mücbir sebep olarak kabul edilerek işin tamamlanması beklenmeden... ...Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.11.2022 tarih ve 52473 tutanak nolu kararı) Sözleşme imzalandıktan... kişi ile yapılacak … Belediyesi ...

...ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle... ...tutanağı düzenlendiği, 06.12.2016 tarihli tutanakla davalı tarafından binanın ... ...tespitini istemiş yapılan inceleme ile bilirkişiler tarafından yüzeysel bir rapor düzenlendiği...

” işinin “…” ...mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş... alt yüklenici olarak işi yapan … İnş. Bu itibarla, 03.03.2015 tarih ve 40096 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararında da belirtildiği...

...firmaya ödenecek katı atık bertaraf ücretinin işin şartnamesi, sözleşmesi ve ilgili Kılavuz... ...ak sahibinin iş programına uygun hareket etmemesi durumunda idare katık bertaraf ücretini... tarihli Tutanak ile katı atık bertaraf maliyetini ... Bu nedenle sorumluluk itirazları kabul edilmemiştir.

...yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının bildirdiği... ...bir cevap vermediğini bu nedenle söz konusu işin tekrar ihale edildiğini, ihale sonucunda...

Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, ...usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin... 2014/2846) Kontrol heyetince tutanaklarla bitirilemeyen ve başlanamayan imalatların... ...olmadığından bitirilememiş olduğu belirtilerek kabul edildiği, bu itibarla davacı şirketin...