madde hükmü gereği sözleşmenin feshini talep ettiği anlaşılmıştır. ...açıkça görüldüğü, yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme borcuna... ...2018 tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

...sayılı Kanunun 20/a maddesi uyarınca sözleşmenin feshedildiği, … ...davacı şirket tarafından söz konusu işin, sözleşme ve teknik şartname... ...rağmen giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshi ve yasaklılık kararı verilmesinde...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...şirket hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… TL sözleşme bedelli ………

...380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde... ...yaptırıldığını, davalı tarafından zamanında bitirilmeyen inşaatın kalan... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak...

...uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın... ...sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği, işin uygulama... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. Şti.'nin oluşturduğu ortak girişimin üzerinde bırakılmıştır.

... eser sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin haksız feshedilmesi nedeniyle... ...yapılmadığı gibi soyut gerekçelerle feshin iptâline karar verilmiş ise... ...davacının, idarece ihalesi yapılan işin projesi ile yapılacak işler arasında...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...partide en az 50.000 adet olmak üzere işin başlangıcından itibaren 180 takvim... sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama

adli yargı , danıştay , sözleşmenin feshi , yargıtay , yasaklılık ...uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... Bu durumda, idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu Uşak 1.

...Sözleşmeleri kanunu gereği, işi zamanında bitirmeyen yükleniciye işi... ...uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine... İhale sözleşmesinin, Kanunun 20. ve sözleşmenin 25. ...gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür. ifadelerine...