...tarafından eksik, ayıplı ve geç ifası nedeniyle giderim... ...davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü... ...edildiğinin tesbit edildiği, gecikmeden dolayı 55.000,00...

...ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...Meyve Hali Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında... ...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan... ...programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde... ...Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının...

...ve eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından ihale... ...bildirildiği, 35 günlük gecikme nedeniyle kesilecek gecikme... ...kadar gecikilen süre için gecikme cezası kesilmesi gerektiği... ...görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına...

...tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...edilen 05.11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına... ...tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart...

...yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile... ...birlikte dikkate alındığında, işin sözleşmesinde 2021 yılı... ...geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz... ...İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi... ...dosyası incelenen söz konusu işin sözleşmesine göre iş... ...yüklenicinin kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli... ...sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda...

...kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı... ...olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında... ...sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı... Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

...teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için... ...kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz... Gecikme cezası da buna göre hesaplanmıştır.