...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan... ...programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği...

...yaşanan kur krizi nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını... ...bildirim yapılmış olması nedeniyle feshin usulsüz olduğu... ...cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını... ...kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için...

...yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4735... ...verilemeyeceği, fiyat farkı verilecekse işin tamamına mı verileceği... ...kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde... ...)İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerin... ...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... ...sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ..... ...yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını...

...işyerinde meydana gelen kayıplar nedeniyle işin devam etmesinin... ...bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte...

...ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan... ...ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin... ...hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince...

...yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...hükümlerinde, hakediş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle uzatılacak... ...yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına... ...tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle yüklenicinin ek süre...

...Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin... ...sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi... ...başlıklı 50’nci maddesinde; “Bu işin fen noktasından çalışılamayacak...

...cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunarak... ...sebeplerle kiralanamaması nedeniyle süre uzatım talebinde... Madde , gecikme cezası , mücbir...

...tahsili, karşı dava ise geç teslimden kaynaklanan... ...ceza ödeyeceğini; kesilen gecikme cezalarının kendisine... ...işin geç teslim edilmesi nedeniyle oluşan zarar. ...talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici... ...bulunmuş ise de; mahkemece zamanaşımı def'i konusunda...