...sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin işin geçici kabulünün yapılması için 05/04/2021 tarihinde başvuru yaptığı, aynı tarihli Geçici Kabul Ön İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj imalatlarının tamamlandığının tespit edilerek geçici kabul komisyonunun enerji temin edildikten sonra oluşturularak...

Kurum uhdesinde geçici kabulü yapılan ve devam eden yapım işleri üzerinde... ...veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri...

Mahkemece davanın … TL üzerinden kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Noterliği'nden keşide ettiği ihtarname ile işin tamamlanmasını ve sözleşmenin 28. ...montajın 04.04.2014 tarihinde yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır.

(7) İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmiş, ister yüklenici tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler, yüklenici tarafından bedelsiz...

Dosya arasında bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin 10.4.2010 tarihi olduğu ve bu tarihe itibar edilerek geçici kabulün yapıldığı anlaşılmıştır.

Yapımı tamamlanan 18 km’lik kısmın geçici kabulü öncesi Deneme İşletmesi için Yüklenici işletmeci kuruluş... ...çıkan malzeme ile yapılan 391.135,13 m³ dolgunun yapılan işin karşılığı olan 1.1.1.2.2 poz no’lu “Stabilize (08... ...hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak...

maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin... ...bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için Tetkik Hâkimi tarafından... ...218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün gerçekleştirildiğini, ancak yapım sürecinde işin...

...şantiye şefi olmasına ve altı teknik personele ait taahhütnameye idare tarafından itiraz edilmediği, 02.11.2006 tarihinde  geçici kabulünün yapıldığı, buna ilişkin tutanakta işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığının ifade edildiği görülmüştür.

...öngörülmediğinden ayrıca idarenin sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise kesin kabulünün yapıldığı, ..