DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ K1'İN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...değerlendirilmesinden, ihaleye katılım aşamasında ihale konusu işin niteliğine ve gereklerine göre ihaleye katılan isteklilerin... ...olmadığına dair belge sunulamaması üzerine en fazla gösterilen geçici teminatın irat kaydedilebileceği; ancak ihalelere...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ K1'NİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...ve geriye yalnız 71 gün (%14,2) kalmış olmasına rağmen işin sadece %29,30'unun gerçekleştirildiğinin bildirildiği... ...yeri teslim tarihinden itibaren 500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hâle getirmek zorunda olduğu, sözleşme...

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. Bu itibarla, dilekçi itirazlarının kabulü ile 23 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle verilen … TL... ...teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

bent uyarınca kabulü ile hükmün davalı iş sahibi yararına BOZULMASINA... Bu imkânsızlık geçici olabileceği gibi sürekli ve kesin de olabilmektedir. (2) Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış...

...teklifi veren kişiye verilmesi halinde ödenecek bedel ile kalan işin fesih tarihinden itibaren aynı koşullarda makul süre... ...ödeme, gecikme cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

...bulundurulması gerekmekte olup teknik personelin tamamının işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak... ...kararının esası hakkında ileri sürülen iddia ve itirazların KABULÜNE, 89 sayılı ilamın 29/B maddesi ile verilen tazmin...

Bununla isteklilerin, hem ihale aşamasında hem de işin gerçekleştirilmesi aşamasında gereken niteliklere sahip... ...zamanında ve eksiksiz olarak sözleşmeye uygun olarak yapılmış, geçici ve kesin kabulleri idare tarafından gerçekleştirilmiştir... Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 298 sayılı ilamın 1.

Dolayısıyla yapılan işin kapsamında işçiliğin bulunduğu ve bunun sonucu olarak... ...sözleşmenin uygulanması sırasında değiştirilemeyeceğinin kabulü ile konu yeniden değerlendirildiğinde; Esaslar’ın... ...sonucu bulunan tutarı (TL), B : 0,90 katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat...

...değiştirilemeyeceğinin hüküm altına alındığı, aksi durumun kabulünün, teklifte maddi hatta yapıldığı iddiası nedeniyle... İhale konusu işin/alımın; a) Adı: 21 Kalem Sebze ve Meyve Alımı b) Türü... ...uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin...