...gerekir iken süre uzatımı verilmeksizin cezalı çalışıldığı, anılan hususlarla... ...Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların... ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...sürede çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem... ...uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat...

...işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda... ...düzenlenen 13/11/2019 tarihli “Gecikme Cezası Tutanağı”nın İdaresince... ...görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre...

...hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin de 13.06 2011 olduğunu... ...asıl davada davacı yüklenicinin işin gecikmesinde kusurlu olmaması nedeniyle... ...tarafından giderilmemesi durumunda uygulanacak ceza süresinin nasıl hesaplanacağı... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...belirtilen oranda gecikme cezası da hemen uygulanacaktır. fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2. Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek...

...10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7. ...arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler... ...giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı ve cihazların... ...yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının kabul edilmesinin mümkün...

… 8 aylık işin devamı süresince vekaleten baktığı... ...personel çalıştırılmamasına rağmen cezai işlem uygulanmaması sonucu oluşan... ...bedelinin %0,01 (on binde bir) oranında ceza uygulanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir... ...uygulanmayacağını önceden bilmesi halinde daha düşük teklifle ihaleye...

...olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için... ...davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını... Aksi halde cezai şart isteme hakkı düşer. ...tespit ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak gecikme cezası belirlenmeli...

...sözleşmede hak edişlerin geç ödenmesi halinde idarenin cezai şart ödeyeceğine... ...çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ... ...TL, Ekim 2015 ayı hak edişi ödeme gecikmesinden kaynaklı sözleşme bedeli... ...yüklenici tarafından taahhüt edilen işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye...