TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi kayıt konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği ileri sürülmektedir.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.04.2022 tarih ve 51595 sayılı kararı) Kesin teminat mektubunun süresinin dolarak işin kesin kabulü yapılmadan hükümsüz kalması nedeniyle kesin kabul noksanlıklarının bedelinin Üniversite bütçesinden karşılanması kamu zararı oluşturur.

maddesinde, hakediş ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. eserin geçici kabulü , eserin kullanılması , geçici kabulün yapılmaması , hakkın kötüye kullanılması ...işlerin hakedişlerde yer aldığı ve davalı tarafından da hakedişin imzalandığı gözetildiğinde eksik iş bulunmadığı sonucuna...

...2021 tarihli dilekçesi ile söz konusu işin %5’e kadar eksiği ile tamamlandığı belirtilerek, işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini yinelediği, Yapı denetim görevlilerinin 25/05/2021 tarihli işin sözleşmesi ve eklerine uygun olarak 29/04/2021 tarihinde tamamlandığı yönündeki Geçici Kabul Teklif Belgesi...

... hükümlere göre, sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer ... yüklenici tarafından yapılmadığı tespit edilen, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve ... kusur ve eksikliklerin bedellerinin, yüklenicinin varsa hakedişinden veya teminatından kesilebileceği değerlendirilmektedir ...

...Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların iş kalemleri bedeli kapsamında olup... ...imzalandığı, işin süresinin 545 gün olduğu, işin geçici kabulünün yapıldığı, 10/07/2019 tarihinde düzenlenen ve... Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır.

...ilişkin maddelerinde, kesin teminat mektuplarının süresinin ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği ve Yönetmeliklerin eki Tip Şartnamelerde de, Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışmalar nedeniyle kabulün gecikeceğinin...

...üzere geçici hakediş raporları ile ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı... İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine... ...Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak...

... uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunacağı; geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarihin, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olduğu ... bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek ...

Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...yazılmış olsa da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul... ...uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı başvuruda bulunması gerektiği...