...verildiği, verilen 144 günlük süreye havanın fen noktasında... ...şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve... ...tarihinde yapıldığı, süresinin 400 gün, havanın... ...kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de adı geçen...

...ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip... ...şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve... ...sözleşmeye göre işin süresinin 550 gün ve ilk... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne...

...26.09-18.10.2018, daha sonra 19.10-15.11.2018... ...günden itibaren yasal süresi içinde yani 06... ...dosyası incelenen söz konusu işin sözleşmesine göre... ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...Yüklenici 52 günlük süre uzatımına rağmen işi...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine... ...ancak bu tarihten 2 gün sonra 06/02/2019 tarihinde... ...Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan... sayılı işleminin iptali istenilmiştir. ...olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için...

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı... ...sahanın kuruma süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.”... ...50’nci maddesinde; “Bu işin fen noktasından çalışılamayacak... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal afetler...

...hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.” hükmü, “Sözleşme... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması... ...şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konularının... ...günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin... ...inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi...

...Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve... ...tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye ait... ...önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine... ...tamamlanamadığı düşüncesiyle süre uzatımı verilmesinin uygun... ...şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve... ...onaylanmış olduğu belirtilmişse de yine İdaresinin...

...gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi... ...işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi... ...on beş günlük ödeme süresinin ilâve edilmesiyle... ...şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve... İdaresince de süre uzatımı verilmesi gerektiği...

maddelerinde düzenlenmiştir. ...belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı... ...belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü... YARGILAMA SÜRECİ Davacı istemi... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç... ...artışı yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını...