.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... ...bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ...ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından... ...olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..

...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... 112+ASHİ Yapım İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden... ...Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

...2019 tarihinde yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye... ...nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... Yıllarına Sarî Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan...

...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine, İdaresinin...

...gerektiği hususunda tereddüt oluştuğundan bahisle Kurulumuz görüşünün bildirilmesinin... ...başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri... ...ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait... ...ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas alınması...

...Evi Yapım İşi’nde; 420 gün olan işin süresinin yüklenicinin talebiyle... ...öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...

gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri...