...üklenici 19.12.2016 tarih ve 3691 sayılı dilekçesinde; hava şartlarından dolayı işe... ...yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen...

...Sözleşmenin yerine getirilmesi ve karşılık edanın kabulü için yapılan masraflar; Sözleşmenin... ...n incelenmesinden, davacı tarafından dava dilekçesinde, uğranıldığı iddia olunan maddi... ...müteahhitlik kâr kaybı olarak nitelendirilen kısmı yönünden yaptığı hukuki değerlendirmede...

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlıklı 41 inci maddesinde;  “ ...işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince... ...yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen...

quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu... ...taşımadığı anlaşıldığından davanın bu kısmının esasının incelenme olanağı bulunmadığı...

Değerlendirme Dava dilekçesinin içeriği, 6100 sayılı HMK'nın 119. 2.Dava dilekçesinin dava konusu kısmında ise talep; “Fesih ihbarnamesinin... ...talebinin güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle kabul edilmediğini ve şantiye malzemesi ve çalışanların...

...Cumhuriyetin Temel Organları” başlıklı üçüncü kısmının, “Yargı” başlıklı üçüncü... ...2) numaralı fıkrasında yer alan “…genel kabul görmüş uluslararası…” ibaresinin, 13... Öte yandan, dava dilekçesinde Anayasa'nın 164.

...mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş... ...hükmünü; işin kendi mesleğine ilişkin kısmında o kısmın gerçekleştirilmesi için gereken süre... ...etmek mümkün olmadığından; sorumlunun temyiz dilekçesindeki iddialarının kabul edilerek 410...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ...iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin... Ödemeler kabul tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ödenecektir.

...gerekli olan faaliyetlerin tümünü içerdiği kabul edilecektir. ...noktalarda, farklı aralıklarla toplamda 4,4 km’lik kısmında palplanş çakılamamış, İksa Tespit... ...ve sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı...

...sürülen ilave gerekçeye karşılık olarak temyiz dilekçesinde sorumluların verdiği cevaptan; 5018... 5’lik kısmın da (… ...gönderdikleri temyiz dilekçesindeki iddiaların kabulüyle 100 sayılı İlamın 13.