Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2012 tarihinde ... ...kabulüne dair verilen karara karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuş, Samsun Bölge... ...yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış... Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 8. ...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...

...olması sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı... ...dair verilen karara karşı taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulmuş, .. Bölge Adliye Mahkemesi 27. ...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...

Bölge Müdürlüğü tarafından 25.06.2015 tarihinde... DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ. ...kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. ...düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse bile idare müvekkili şirketlerin uğradığı zararı...

...Müdürlüğüne teslim edilmesinin istendiği, aksi takdirde idarece sözleşmeden kaynaklı her türlü cezai... ...tarafından idareye sunulan 17/12/2020 tarihli dilekçe ile sözleşme kapsamında temin edilmesi... Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

...farkı hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...Yüklenicinin muhtelif tarihlerde idareye verdiği dilekçelerinden özetle; sözleşme imzalandıktan... ...ödendiği, anlaşmazlığın ise işin yapılacağı bölgede ilgili belediyesinin imar uygulamasına...

...ölge İdare Mahkemesi kararının özeti: …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Daires... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...süresinden sonraya tekabül eden 13/03/2019 tarihli dilekçe ile 422 gün ek süre uzatım talebinde... ...şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu...

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .. Bölge İdare Mahkemesi ... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...belirlendiği, davacının 08/10/2020 tarihinde verdiği dilekçe ile tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh... ...hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı idarenin almış olduğu karar sebebiyle edimin...

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .. Bölge İdare Mahkemesi ... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ... incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararı...

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir. ... incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararı...

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...etmemiş olması olduğu, bu bağlamda davalı idare tarafından davacı şirketin redde giren... ... incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararı...