Bu nedenle, istinaf mahkemesi kararının onanması gerekirken kısmen bozulmasına karar verilmesine muhalifim. ...kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla... ...halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı...

...kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının... ...kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulmuş, .. ...halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı...

DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ. ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. ...rantabilitenin düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse bile idare müvekkili şirketlerin uğradığı zararı gidermekle...

...alındığının görüldüğü, Kurul kararına göre, davalı idarece 120 gün süre uzatımının başlangıç tarihi olarak... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu...

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davalı Tüzel Kişi... İSTİNAF BAŞVURU: Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; dava dilekçesindeki hususları... ...ödemelerin geç yapıldığının anlaşıldığını, davalı idareye, idarenin kendisine uygulamış olduğu sözleşme bedeli olan 1...

maddesi gereği cezasız feshedilmesinin talep edildiği, dilekçe ekinde … bayisi … Otomotiv A.Ş. firmasının 16/12/2020 tarihli yazısına yer verildiği, davalı idarece Teknik Şartname'nin 3.2. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Bu nedenle, istinaf mahkemesi kararının onanması gerekirken kısmen bozulmasına karar verilmesine muhalifim. ...kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla... ...halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı...

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; ilk derece mahkemesindeki iddialarını tekrarla ... olmadığını ve ayıplı olduğunu, sözleşmenin feshinde idarenin kusuru olmadığını, ayıplı kusurun davalı yüklenicinin ayıplı ...