Davalı şirket vekili istinaf talebinde özetle; müvekkili ...

temyiz dilekçesinde özetle; 1-) İlama konu edilen yeni birim fiyatların revize edilmemesi maddesine...

İstinaf Yoluna Başvuranlar İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Kurul tarihinden sonra verilen bu dilekçenin usulen kabulü mümkün olmamakla birlikte; adı zikredilen Avukat Kurul Raportörlüğümüz...

...sabitlendiğini, söz konusu fiyat olurunun birim fiyatın tespiti niteliğinde olduğunu, yine dilekçe ekinde sunulan yüklenici firma ile üretici firma arasındaki 02.12.2013 tarihli sözleşme...

Uygulamada ise yüklenici, 30.12.2016 tarihli ilk dilekçesinde, hava şartlarından dolayı işe devam edemediğinden dolayı süre uzatımı talebinde bulunmuştur.

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi nedeni ile ortaya çıkan %8,5586 oranındaki...

Temyiz Kurulunun bu Kararı üzerine, Dairece, Temyiz Kurulu kararına ekli ilgililerin dilekçeleri ve eki belgelerin görüşülmesi ve konunun incelenme neticesinde; gönderilen...

...hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde itirazını dilekçeyle idareye bildirmek zorunda olduğu, yüklenicinin itirazlarını bu şekilde bildirmediği...

Mahkemece verilen karara karşı, taraf vekillerince istinaf talebinde bulunulmuştur.