...kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen... ...şartları belirten Ek-2 deki “Geçici Kabul Tutanağı”nı (standart form-KİK049.0/Y) yeterli... ...çarpılması sonucu bulunan tutar (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında... ...gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde...

...başlanılmadan aşırı yağmur suları sonucunda işyerinde meydana gelen kayıplar nedeniyle işin... ...getirilmiş bir düzenleme olup, bu hükmün yer teslimi yapıldığı halde yüklenici tarafından... ...ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım... ...birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir.

...attığının görüleceği, 21.10.2015 tarihli teslimata ilişkin eksik kesilen cezanın tamamlanmasına... ’ın gerçekleştirme görevlisi olarak tutanağı imzaladığı, ..

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...klenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı ancak...

...Suyu İnşaatı İşi”nde; karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel işler kısmında... ...Anlaşmazlığın, yüklenicinin karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yer alan, şehir...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale...

...düzenleme bulunmadığı gibi davalı iş sahibinin teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... 4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusuru... ...konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine... ...18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde...

...ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım... Maddesiyle yer teslimi yapılmış olmakla birlikte herhangi... ...birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir. ...belge bulunmadığı, tüm bu hususlarla birlikte işyerinin İnşaat All risk sigortası ile sigortalandığı...