...gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... ...için düzenlenen Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında, geçici kabule engel teşkil etmeyen... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

Bu durumda, Geçici Kabul Komisyon Tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihinin... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi...

quot;Kesin teminat başlıklı 43. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir... ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Hükmüne yer... ...birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir. ...belge bulunmadığı, tüm bu hususlarla birlikte işyerinin İnşaat All risk sigortası ile sigortalandığı...

...başlanılmadan aşırı yağmur suları sonucunda işyerinde meydana gelen kayıplar nedeniyle işin... ...arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir... ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmüne yer... ...birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir.

...fıkrasında; “Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin... Ön / Kesin Projeler, • TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...çevrilmek suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68... ...mahkemesince davanın ıslah edilen miktar üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı taraflarca... ...bulunmadığının belirlendiğini, sözleşmeye göre işyerinde bulunması gereken makine parkı ile...

...çevrilmek suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68... ...mahkemesince davanın ıslah edilen miktar üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı taraflarca... ...bulunmadığının belirlendiğini, sözleşmeye göre işyerinde bulunması gereken makine parkı ile...

1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Kesin Kabul” başlıklı 6.2.