...İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Van ili... giderleri yükleniciye ait olacaktır. ...yapıldığı, hesaplamalara tatil günlerinin dahil edilmediği... ...veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir... ...arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur...

...günlük … TL/gün üzerinden (10 günlük çalışma ile) hakedişe... ...gidilen araçları da İdareye teslim etmiştir. ...hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına... hizmet alımları , Yeni birim fiyat

...uygulanarak yeniden hesaplanmak istenmesi üzerine oluşan anlaşmazlığın... ...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde... ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... ...onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık...

...geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan... ...ancak 01/02/2016 tarihinde geçici kabule hazır olduğunun... ...tamamlayarak davalı idareye teslim ettiğini, sözleşme... ...yüklenici olup bakiye 158 güne karşılık gelen miktarın...

...tarihinden uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden... ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... ...analiz, yeni birim fiyat tespit tutanağında belirtildiği... İş Ortaklığı yükleniminde bulunan ... ...herhangi bir malzemeye ait güncel rayiç belirlemek amacıyla...

...işiyle ilgili olarak adı geçen yapım işinde, yüklenici... ...gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün ceza müteakiben düzenlenecek... ...gerekli olduğu dönemlerde işyerinde bulundurulmaması... ...ikmal edilmiş ve idareye teslim edilmiştir. İl Özel İdaresi tarafından yüklenici ………

...fark bedeli, fazladan ödenen imalât bedeli alacaklarının... ...2008/6776 Karar, 16.06.1994 gün 1993/4758 Esas, 1994... ...teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup... ...işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle... ...esi gereğince uygulamada kaçırılan fırsat diye adlandırılan...

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; İstanbul Vakıflar... ...2021 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; Yüklenicinin... ...alınan olurlar doğrultusunda geçici hakedişlerde ödemlerinin... ...incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde... ...onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak...

...şekilde, bakımlı ve düzgün olmak zorunda olduğu... Belediyesine teslim edileceği ancak ... Belediyesinden gönderilen ... ...olması işin doğası gereği kaçınılmazdır.

...yazısından özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde... ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... ...onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık...